İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2024/583 E., 2024/620 K.

T.C.
İZMİR
3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/583 Esas
KARAR NO : 2024/620
DAVA : Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 05/09/2024
KARAR TARİHİ : 09/09/2024
Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVACININ İSTEMİNİN ÖZETİ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalı arasında, ... İzmir adresinde kain binasının yıkımı ve molozların atılması işi konusunda 02.02.2023 tarihli “Hurda Karşılığı Bina Yıkımı ve Molozların Atılması” sözleşmesinin akdedildiğini, sözleşmenin 9.2. maddesi hükmü uyarınca, “yer tesliminden itibaren 75 takvim iş gününde” sözleşme konusu edimlerin tamamlanacağının taahhüt edildiğini, sözleşmenin 22. Maddesi hükmü uyarınca, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği taktirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanacağını, yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği taktirde gecikilen her gün için 5.000-TL cezası uygulanacağını, sözleşme konusu edimlerin süresinde ifa edilemediğini, İzmir .... Noterliğinin 06.07.2023 tarih ve ... yevmiye sayılı ihtarnamesi keşide edildiğini, sonrasında davalı tarafından 12.07.2023 tarihinde süre uzatımı talebinde bulunulduğunu, .... Noterliğinin 21.07.2023 tarih ve ... yevmiye sayılı ihtarnamesi keşide edildiğini, süre uzatım talebinin kabul edilmediğinin bildirildiğini, süresi içinde edimlerin ifa edilmemesi sebebi ile...