Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2023/1464 E., 2024/4394 K.

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
SAYISI : 2022/170 E., 2022/479 K.
HÜKÜM/KARAR : Kabul
1- İlk Derece Mahkemesince, eser sözleşmesi uyarınca haksız yapılan kesintinin iadesi davasında iş yeri teslim tarihine ilişkin 18.09.2015 tarihli tutanak tutulmuş ise de, inşaat yapılacak taşınmaz ile ilgili tefhit ve ifraz işlemlerinin devam etmiş olduğundan davacıya 46 günlük süre verildiği, buna mukabil iş yeri tesliminin 02.11.2015 tarihi olarak davacı idarece belirlenmiş olduğu, 46 günlük ek süre verildikten sonra yani yer tesliminin 02.11.2015 tarihi baz alındığında davacının teknik personel taahhütnamelerinin noter onay taahhütnamelerinin 07.11.2015 tarihinde verilmesi gerektiği, ancak bu taahhütnamelerinin 4 tanesinin 11.12.2015 tarihinde bir tanesinin yani inşaat mühendisinin ise 10.12.2015 tarihinde verilmiş olduğu, bu sebeple 164 günlük ceza tutarından sorumlu olması gerektiği, bu ceza tutarının da bilirkişilerce 82.958,58 TL olarak hesaplandığı, bu çerçevede kesilen ceza olan 196.773,71 TL'den 82.958,58 TL'nin düşülmesi sonucunda fazla ceza kesilen miktarın 113.815,13-TL olarak belirlendiği gerekçesiyle davanın kabulü ile 113.815,13-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.
2- İlk Derece Mahkemesi kararına karşı davalı vekilince istinaf yoluna başvurulması üzerine, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.