Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

MAHKEMESİ : Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi
SAYISI : 2023/53 E., 2023/841 K.
KARAR : Esastan red
İLK DERECE MAHKEMESİ : Bulancak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
SAYISI : 2022/94 E., 2022/153 K.
1- İlk Derece Mahkemesince, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı gecikme tazminatı istemli davada, taraflar arasındaki sözleşmenin 5. maddesinin davacı arsa sahibi tarafından ihlal edilerek yüklenicinin işin süresinde tamamlamasını engellemeye yönelik eylemleri, inşa edilen bağımsız bölümlerden davalı yükleniciye verilmesi gerekenlerin verilmediği, yine sözleşmeye göre seçilmesi gereken malzemeler ve renk seçimi konusunda edimini yerine getirmediği ve bu nedenle davacının temerrüde düşmüş olduğu, davacı tarafın kendi yükümlülüklerini yerine getirmemesine ve yüklenicinin zarara uğramasına yönelik eylemlerine rağmen bunun karşılığında yükümlülüğünü 1 daire dışında yerine getiren yüklenicinin davacıyı temerrüde düşürdüğü 29/01/2016 tarihi itibariyle 1 adet daireye ilişkin olarak sadece 1 aylık bir gecikme ile davacının dairelerini teslime hazır olmasının makul ve kabul edilebilir olduğu, bu itibarla davacı tarafın yüklenicinin sözleşmeye aykırı şekilde tarafına verilmesi gereken bağımsız bölümleri vermemesi nedeniyle taahhüt edilen kira bedeli ödemesi gerektiği iddiasını ispat edemediği, Türk Medeni Kanunu' nun 2. madde ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
2- İlk Derece Mahkemesi kararına karşı davacı vekilince istinaf yoluna başvurulması üzerine Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3.