Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2023/916 E., 2024/4189 K.

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi
SAYISI : 2021/399 E., 2022/1326 K.
HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret
İLK DERECE MAHKEMESİ : Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
SAYISI : 2017/470 E., 2020/775 K.
1- İlk Derece Mahkemesince; taraflar arasındaki eser sözleşmelerinin haksız feshine dayalı tazminat, yoksun kalınan kârın tahsili ve teminat mektubunun iadesi istemli davada, davalının iş bitim süresindeki gecikme nedeniyle sözleşmeyi haklı feshettiğinin kabulü gerektiği, 16.02.2015 tarihli sözleşmeye konu iş bakımından süre verilmesinin sonuca etkisi olmayacağının dosya kapsamı ile sabit olduğu, fesihte davalı kusursuz davalı kusurlu olduğundan müspet zarar talep edilemeyeceği, yargılama sırasında teminat mektubunun süresi dolduğundan bu istemin konusuz kaldığı, şantiyede malzeme kaldığına dair davacı iddiasının ispat edilemediği gerekçesiyle, teminat mektubunun iadesi istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, diğer talepler bakımından davanın reddine karar verilmiştir.
2- İlk Derece Mahkemesi kararına karşı davacı vekilince istinaf yoluna başvurulması üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesince davacının, davalıyı iş programının gerisinde kaldığı hususunda temerrüde düşürdüğünü, fesihte haklı olduğu, sözleşme haklı nedenle feshedildiğinden dava konusu menfi zarar kalemlerinin talep edilemeyeceği, davacının iş sahasında malzeme kaldığı iddiasını ispat edemediği gerekçesiyle, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.