Danıştay 8. Daire 2020/3813 E., 2024/2444 K.

T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/3813
Karar No : 2024/2444
TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...
KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Genel Müdürlüğü
İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Yoğunoluk Köyü, Çıtırıklı Pınar mevkiinde bulunan toplam 87,95 Da ormanlık alana ilişkin olarak 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 57.maddesi uyarınca davacıya verilen özel ağaçlandırma izninin iptaline ilişkin ... tarih ve ... sayılı Orman Genel Müdürlüğü Adana Bölge Müdürlüğü Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü işleminin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararda; özel ağaçlandırma izni verilen orman sahasının davacı tarafından taahhüt senedinin verilmesinden itibaren 60 günlük süre içerisinde ilgili orman idaresi tarafından boşaltılarak davacıya teslimi gerekmesine rağmen, yaklaşık 8 yıl boyunca orman idaresinin söz konusu yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle saha tesliminin yapılamadığı ve bu süre sonunda yapılan saha tesliminin de saha üzerindeki orman emvalleri boşaltılmadan yapıldığı, öte yandan mücbir sebepler ve sahanın geç teslim edilmesi nedeniyle işin yetişme imkanının olmadığı hallerde iş programında revizyon yapılması gerektiği gözönüne alındığında, orman idaresinden kaynaklanan gecikmeler ve sahanın geç ve üzerindeki orman emvalleri...