İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/86 E., 2024/338 K.

T.C.
İZMİR
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/86
KARAR NO : 2024/338
DAVA : Alacak
DAVA TARİHİ : 31/01/2023
KARAR TARİHİ : 05/04/2024
Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Alacak davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda, tüm dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Taraflar arasında 01.12.2021 tarihli "... A.Ş Laboratuvar Binası Proje Hizmet Alım İşi " sözleşmesinin Davalı yanca 13/09/2022 tarihinde Müvekkil şirkete gönderilen ihtarname ile tamamen haksız ve hukuka aykırı olarak feshedildiğini Müvekkil şirketin kusuru olmaksızın sözleşmenin haksız feshedilmesi nedeniyle uğramış olduğu zararlar Davalı yanca tazmin edilmediği gibi projenin tamamlanmış olması sebebi ile taraflar arasında akdedilen sözleşmede kararlaştırılan hak edilmiş ücret de Müvekkil şirkete ödenmediğini, 13.09.2022 tarihli İzmir...Noterliği ... numaralı ihtarnamede yalnızca akdedilen sözleşme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırılığının yapılan 10 gün süreli ihtara rağmen giderilmemesi nedeniyle feshedildiği ve kesin teminatın irat kaydedilmesine karar verildiği bildirildiğini, başkaca herhangi bir fesih nedenine dayandırılmadığını, sözleşmede belirtilen sürede hizmetin tamamlanamamasındaki tek sorumlu Davalı...A.Ş olduğunu ; işbu süreçte Müvekkil şirketçe hazırlanan projelerin tasarımları Davalı yan istekleri doğrultusunda defalarca kez değiştirildiğini, Proje üzerinde yapılan esaslı değişiklikler nedeniyle projenin teslim tarihi Müvekkil şirketin elinde olmayan ve...