Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2022/2915 E., 2024/441 K.

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi
Taraflar arasındaki alacak istemli davalarda yapılan yargılama sonunda, İlk Derece Mahkemesince asıl davanın reddine, karşı davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararın taraf vekillerince istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi kararı davacı-karşı davalı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
I. DAVA
Davacı-karşı davalı alt yüklenici vekili dava dilekçesinde; taraflar arasında akdedilen 19/12/2012 tarihli alt yüklenicilik yapım işleri sözleşmesinde ... bedeli olarak okul başına 5.500,00 TL kararlaştırıldığını, davacının tamamlayacağı ve davalı tarafından onaylanan okul adedine göre hak edişin belirleneceğini, müvekkilinin kullanılacak malzeme, demirbaş ve kadroyu tamamladığını, işin teslim tarihinin 31/05/2013 olduğunu, malzemelerin geç gönderilmesi ve keşif hataları nedeniyle işe zamanında başlayamadığını, ... 44. Noterliği'nin 27/06/2013 tarihli ihtarnamesi ile davalının sözleşmeyi feshettiğini, davacının sözleşmenin sona erdiği ana kadar yaptığı işin değerini ve bu değere dahil olmayan masrafları ile uğradığı zararı isteyebileceğini belirterek, fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere 778.470,00 TL'nin işleyecek ticari...