Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2023/1637 E., 2024/4117 K.

MAHKEMESİ : Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi
SAYISI : 2023/190 E., 2023/285 K.
HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret
İLK DERECE MAHKEMESİ : Gebze 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
SAYISI : 2022/49 E., 2022/296 K.
Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında imzalanan düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre, vaziyet planı ve uygulama projeleri gereği, inşaat ruhsatına göre yapılacak konutlardan %27’sinin anahtar teslimi olarak A Blokta 20 adet dairenin müvekkiline 2008 Aralık ayının son günü teslim edilmesi gerektiğini, sözleşmede inşaatın süresinde teslim edilmemesi halinde cezai şart ödenmesinin kararlaştırıldığını, sözleşmeye göre yükleniciye ait olan 75.645,44 TL yapı denetim bedeli ve 38.752,06 TL idari para cezasının davalı tarafından karşılanmadığını, davalının inşaat ruhsatı alınmasına rağmen sözleşmeye uygun olarak teslimi gereken daireleri süresinde teslim etmediğini belirterek, cezai şart olarak 10.000,00 USD, kira kaybı olarak10.000,00 TL, Gebze Belediyesine ödenen idari para cezası olarak 10.000,00 TL, yapı denetim firması ücreti için 5.000,00 TL, eksik işler sebebiyle 10.000,00 TL olmak üzere fazlaya ilişkin hakkını saklı tutarak toplam 53.000,00 TL'nin davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar vekili cevap dilekçesinde özetle; taraflar arasındaki sözleşme gereği yüklenici olan davalı şirketin üzerine düşen edimleri yerine getirerek daireleri tamamlayarak davacıya süresinde teslim ettiğini ve davacının kullanıma...