Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2023/4410 E., 2024/1950 K.

MAHKEMESİ : Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi
SAYISI : 2023/783 E., 2023/1090 K.
HÜKÜM : Esastan Red
İLK DERECE MAHKEMESİ : Kayseri 4. Asliye Hukuk Mahkemesi
SAYISI : 2022/15 E., 2023/125 K.
1- İlk Derece Mahkemesince; eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak davasında, davacı yüklenicinin davalı taraftan hak edişten kesilen 253.418,40 TL gecikme cezasından kalan alacağı bulunduğu, bundan ayrı olarak 114 günlük süre uzatımına istinaden 109.756,80 TL olmak üzere toplam 363.175,20 TL alacağı bulunduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
2- İlk Derece Mahkemesi kararına karşı davalı vekilince istinaf yoluna başvurulması üzerine, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
3- Bu karara karşı süresinde davalı vekilince temyiz yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Kamu düzenine aykırılık hallerinin re'sen gözetildiği, istinaf nedenleriyle sınırlı ve usulüne uygun olarak istinaf inceleme ve denetiminin yapıldığı; dosya içeriği, kararın dayandığı gerektirici sebepler ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığı, keza; Kayseri 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/43 E. Ve 2018/614 K. Sayılı dosyasıyla açılan ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin 2020/499 E., 2021/426 K. Sayılı ilamıyla kaldırılarak 114 günlük ek süre verilmesi gerektiğinin tespitine ilişkin verilen hükmün Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 2021/4695 E., 2022/3318 K.