Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2023/478 E., 2024/1346 K.

MAHKEMESİ : Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi
SAYISI : 2022/1681 E., 2022/1677 K.
HÜKÜM/KARAR : Ret
İLK DERECE MAHKEMESİ : Sorgun 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
SAYISI : 2018/365 E., 2022/162 K.
Bölge Adliye Mahkemesi kararı davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, 07.05.2024 tarihinde duruşma yapılmasına ve duruşma gününün taraflara davetiye ile bildirilmesine karar verilmiştir.
Belli edilen günde davacı vekili Avukat ... ile davalı vekili Avukat ...'ın gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için uygun görülen saatte Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlenerek dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
- K A R A R -
1- İlk Derece Mahkemesince, eser sözleşmesinden kaynaklanan ve haksız olarak kesildiği iddia edilen gecikme cezası alacağının iadesi davasıda yapılan yargılama sonucunda; davanın kabulü ile 412.249,00 TL'nin 17.09.2018 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalı belediyeden alınarak davacı şirkete verilmesine karar verilmiştir.
2- İlk Derece Mahkemesi kararına karşı davalı vekilince istinaf yoluna başvurulması üzerine, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi tarafından istinaf başvurusunun kabulü ile kararın kaldırılmasına; sözleşmenin 8.1 maddesinde ihale dökümanının sözleşme eki arasında sayıldığı ve 8.2 maddesinde ise, Yapım İşleri...