Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2024/924 E., 2024/1018 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
SAYISI : 2020/16 E., 2023/177 K.
BİRLEŞEN 2010/94 ESAS SAYILI DAVADA
BİRLEŞEN 2014/25 ESAS SAYILI DAVADA
HÜKÜM/KARAR : Kısmen Kabul-Kısmen Ret
1- İlk Derece Mahkemesince, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan asıl ve birleşen davalarda nama ifa istemli asıl ve birleşen 2014/25 Esas sayılı davaların kabulüne, birleşen 2010/94 E. sayılı davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
2- İlk Derece Mahkemesi kararına karşı davalı ... dışındaki taraf vekillerince temyiz kanun yoluna başvurulması üzerine, Yargıtay (kapatılan) 23. Hukuk Dairesi tarafından hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiş, bu karara karşı davalı ... dışındaki taraflar vekillerince karar düzeltme isteminde bulunulmuş, Yargıtay (kapatılan) 15. Hukuk Dairesi sözleşmenin 14. maddesinde kararlaştırılanın BK m.106/II uyarınca gecikme tazminatı olduğu, hesaplamanın buna göre yapılması gerektiği, asıl ve birleşen 2014/25 Esas sayılı davadaki talep de dikkate alınarak gecikme tazminatı, eksik ve kusurlu işlerin giderim bedeli, nama ifa ve satışa izin ve yetki verilmesi ile yüklenicinin açtığı birleşen 2010/94 Esas sayılı davada sözleşmenin 13. maddesinde arsa sahiplerinin hisseleri oranında ödeme yapacakları kararlaştırıldığından hesaplanan bedelden arsa sahiplerinin hisselerine göre sorumlu olacakları miktarların dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi gerektiği belirtilerek hükmün bozulmasına karar verilmiştir.