Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2023/2475 E., 2024/2568 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
SAYISI : 2020/69 E., 2022/337 K.
DAVACILAR : 1-... 2-... 3-...
4-... 5-... 6-...
7-... vekili Avukat ...
ÜÇÜNCÜ KİŞİ : ...
ASLİ MÜDAHİL : ... vekili Avukat ...
DAVA TARİHİ : 23.10.2007
KARAR : Davanın Kabulü
TEMYİZ EDENLER : Davalı Kooperatif vekili, Üçüncü kişi ...
Davacılar davalarında, davalı yüklenici ile aralarında 16 Mart 2001 tarihinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşme uyarınca davalı kooperatif tarafından yapılacak binada kendilerine 2. katta Saraybosna cepheli brüt 170 m² alanlı bir daire ile yine aynı cepheli 40 m² bir iş yeri verileceğinin kararlaştırıldığını, daire ve iş yerinin teslim tarihinin 31.05.2004 olarak belirlendiğini, ancak sürenin bitimine rağmen inşaatı tamamlanmadığını, buna rağmen iş yerinin kooperatif tarafından dava dışı kişilere teslim edildiğini ve halen bu şahıslar tarafından kullanıldığını belirterek, iş yerine müdahalenin önlenerek kendilerine teslimini, sözleşme gereğince verilmesi gereken daire ve iş yerinin süresinde teslim edilmemesi nedeniyle uğranılan kira kaybına ve eksik imalat nedeniyle oluşan zararın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, bu kararın taraflarca temyizi üzerine Dairemizin 2010/1430 E. 2011/1536 K. sayılı ilamı ile diğer temyiz istemlerinin reddi ile sözleşmede kararlaştırılmamış olsa dahi davalının kusuru nedeniyle inşaatta gecikme olduğu anlaşıldığından bilirkişi ek raporunda...